ABT 18 § 14
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18).
Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) er er et agreed document udfærdiget af et udvalg, nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren, jf. betænkning nr. 1570 afgivet den 21. juni 2018, med repræsentation for: BL Danmarks Almene Boliger Bygherreforeningen Bygningsstyrelsen Danske Arkitektvirksomheder Dansk Byggeri Danske Regioner Dansk Industri Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kommunernes Landsforening Kooperationen SMVdanmark (tidl. Håndværksrådet) TEKNIQ Vejdirektoratet Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. ABT 18 finder anvendelse i det omfang, parterne aftaler det.C. Udførelse af entreprisen.
Tryk Enter for at åbne menuen til dette indhold.§ 14
Opdatering af projekterings-, udførelses- og hovedtidsplaner
Overholdelse af tidsplaner skal løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen angår en dagbodsbelagt frist.
Vil du læse videre?
Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.
Gratis prøveabonnementHar du allerede købt adgang? Log ind her