Jurabibliotek har skiftet platform, læs mere her
Log ind

AB Forenklet § 34

null.

Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB Forenklet) er et agreed document udfærdiget af et udvalg, nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren, jf. betænkning nr. 1570 afgivet den 21. juni 2018, med repræsentation for: BL Danmarks Almene Boliger Bygherreforeningen Bygningsstyrelsen Danske Arkitektvirksomheder Dansk Byggeri Danske Regioner Dansk Industri Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kommunernes Landsforening Kooperationen SMVdanmark (tidl. Håndværksrådet) TEKNIQ Vejdirektoratet Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. AB Forenklet finder kun anvendelse, såfremt parterne har aftalt det.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse.

Tryk Enter for at åbne menuen til dette indhold.

§ 34

Tryk Enter for at åbne menuen til dette indhold.

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse

Hvis forsinkelsen skyldes

  1. a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, eller

  2. b) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 32, stk. 1

    , eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det lidte tab.

Stk 2. Hvis forsinkelsen skyldes

  1. a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, og uden at forholdet er omfattet af stk. 3

    ,

  2. b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 1

    eller 3 ,

  3. c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 19

    , eller

  4. d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entreprenørs forhold,

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende videregående tab.

Stk 3. Hvis forsinkelsen skyldes

  1. a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold der opstår uden bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og som bygherren eller anden entreprenør ikke er herre over, eller

  2. b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker entreprenørens eller anden entreprenørs arbejde, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn,

har entreprenøren ikke ret til erstatning.

Vil du læse videre?

Få 14 dages prøveabonnement på Jurabibliotek - Lovgivning.

Gratis prøveabonnement

Har du allerede købt adgang? Log ind her