KFE 2024.309 (Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheds kendelse af 19.12.2024 i sag nr. C-16601.)
i Kendelser om Fast EjendomEntreprise – ekstraarbejder – bevis
En underentreprenør havde ikke ført bevis for krav om betaling for ekstraarbejder, byggepladsforlængelse og prisstigninger.
En entreprenør havde påtaget sig som underentreprenør at udføre en tagentreprise som led i opførelsen af et boligbyggeri. Af kontrakttidsplanen fremgik, at arbejdet skulle være afsluttet den 11. marts 2022, men det blev forsinket til september 2022 som følge af forsinket levering af betonelementer. Ekstraarbejder, tillægsydelser mv. kunne i henhold til udbudsmaterialet kun kræves betalt, hvis der forelå en skriftlig accept fra bygherren. Endvidere fremgik det, at entreprisesummen var fast uden hensyn til entreprisens varighed. Hovedentreprenøren afviste at betale 8 fakturaer/ikke underskrevne aftalesedler vedrørende ekstraarbejder og en faktura/ikke underskrevet aftaleseddel vedrørende betaling for prisstigninger og byggepladsforlængelse.
Voldgiftsretten bemærkede, at underentreprenøren havde bevisbyrden. Underentreprenøren havde i det væsentlige kun fremlagt fakturaer og ikke-underskrevne aftalesedler uden underbilag. Der var heller ikke fremlagt nærmere dokumentation for prisstigninger. De fremlagte aftalesedler var alle dateret ca. 9 måneder eller mere efter afleveringen til bygherren, og der var kun afgivet forklaring af personer med tilknytning til en af parterne, og forklaringerne kunne derfor ikke tillægges afgørende betydning.
Under disse omstændigheder havde underentreprenøren ikke ført det fornødne bevis, og hovedentreprenøren blev frifundet.
Fodnoter
. Hørlyck: Entreprise, 9. udg. s. 300 f., Torsten Iversen: Entrepriseretten s. 381-83 og Skovsgaard: Entreprenørens ekstraarbejder s. 233 f.